建设工程勘察设计合同（２）

概要：８．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。 ９．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。 第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。 第七条其它 １．合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款， 补充条款也同样是合同的有效部分。 ２．本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。 ３．本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。 建设单位（盖章） 甲方代表： 电话： 开户行： 帐号： 通信地址： 市城乡建委设计科研处 （盖章）年月日 编号： 勘察设计单位（盖章） 甲方代表： 电话： 开户行： 帐号： 通信地址： 市工商

建设工程勘察设计合同（２）,标签：合同范本怎么写,合同范本范文,http://www.88haoxue.com

　　８．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。 

　　９．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。 

　　第六条　合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。 

　　第七条　其它 

　　１．合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，

补充条款也同样是合同的有效部分。 

　　２．本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。 

　　３．本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。 

　　建设单位（盖章） 
　　甲方代表： 
　　电话： 
　　开户行： 
　　帐号： 
　　通信地址： 
　　市城乡建委设计科研处 
　　（盖章）　　年　月　日 
　　编号： 
　　勘察设计单位（盖章） 
　　甲方代表： 
　　电话： 
　　开户行： 
　　帐号： 
　　通信地址： 
　　市工商行

《建设工程勘察设计合同（２）》出自：www.88haoxue.com
www.88haoxue.com 政管理部门鉴证 
　　（盖章）　　年　月　日 
　　编号

《建设工程勘察设计合同（２）(第2页)》出自：www.88haoxue.com

上一页  [1] [2]